Договор на оказание услуг по бурению скважин

Договор на услуги по бурению скважин на воду: что нужно знать

Заключение договора на бурение скважины — обязательный этап в построении отношениий между заказчиком и буровой компанией. Письменное соглашение определяет права и обязанности сторон, фиксирует финансовые звенья — размер и моменты оплаты, время оказания услуги и другие важные договорные составляющие.

Что собой представляет договор на бурение скважины

Существует стандартная форма договора на оказание услуг буровой компанией, в которую в зависимости от конкретных договоренностей стороны вносят коррективы, соответствующие обстоятельствам выполнения работ. В договоре на обустройство индивидуального источника водоснабжения в обязательном порядке должна быть указана информация об исполнителе — буровой компании и заказчике — владельце участка, а также оговорены права и обязанности сторон.

В обязанности исполнителя, указанные в соглашении, входит:

  • расчет необходимой глубины бурения в зависимости от требований заказчика и гидрогеологических особенностей участка;
  • бурение скважин в количестве, оговоренном письменно;
  • обсадка скважины;
  • прокачка скважины и ввод ее в эксплуатацию.

По окончании работ буровая компания должна предоставить на подпись заказчику акт приема-передачи оборудованного источника водоснабжения.

Договором определяются и обязанности заказчика:

  • обеспечение беспрепятственного подъезда и размещения на участке буровой техники;
  • подготовка участка для бурения;
  • обеспечение электропитания, если того требует выполнение работ.

Заказчик обязан принять работы по акту приема-передачи скважиы и оплатить услуги компании.

Финансовые вопросы, оговариваемые в договоре

Стоимость бурения скважины подсчитывается на основании данных о глубине залегания водоносного горизонта, характеристик грунтов, определяющих сложность бурения, типа бурового оборудования. В цену услуги по обустройству источника водоснабжения включается стоимость материалов для обустройства скважины — обсадных труб, оголовка и иных материалов и оборудования.

Отдельным пунктом могут быть указаны такие дополнительные услуги, как проведение лабораторного анализа воды, монтаж кессона, декорирование оголовка скважины, установка насоса, ввод воды в дом и другие работы, о выполнении которых заранее договариваются заказчик и исполнитель. Со своей стороны владелец участка гарантирует оплату оказанных услуг и использованных в работе материалов в полном объеме. Договором определяется предоплата и порядок внесения аванса.

Регулирование ответственности сторон

Ответственность за выполнение обязательств по договору стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ. Невыполнение условий договора одной или обеими сторонами влечет за собой расторжение соглашения с выплатой неустойки, если таковая оговаривалась в договоре. При этом сроки, указанные в соглашении, являются ориентировочными, так как зависят от объективных причин. На сроки выполнения работ могут повлиять погодные условия и характеристики участка.

Отсутствие договора на бурение скважины: чем рискуют и заказчик, и исполнитель

Если договор на оказание услуг по обустройству источника водоснабжения не был заключен в письменном виде, в случае возникновения разногласий невозможно будет доказать факт сотрудничества между собственником участка и буровой компанией. При этом пострадавшей стороной может оказаться не только заказчик, но исполнитель.

Последний не сможет потребовать надлежащего выполнения работ и выплаты компенсации за неисполнение условий договора, даже если он полностью оплатил услуги буровой бригады. Компания, выступающая исполнителем, без письменного соглашения может недополучить деньги за выполненные работы, а доказать правомерность своих требований будет практически невозможно даже при судебном разбирательстве.

Образец договора 2 . Устройство скважины.

ДОГОВОР No. ____ на проведение работ по бурению скважины и устройству скважины.

г. Тосно » » __________2013 г._____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «ТБК» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по бурению скважины технической воды на участке по адресу: _____________________________ , а Заказчик обязуется оплатить указанные работы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Осуществить бурение скважины ______ м глубиной с помощью буровой установки УРБ2А2.

2.1.2. Провести обсадку ствола скважины трубами диаметром _____ мм и оборудовать водоприемную часть фильтровой колонной или открытым стволом, исходя из литологических особенностей строения целевого водоносного горизонта.

2.1.3. Произвести опытную откачку до визуально чистой воды.

2.1.4. Приступить к выполнению работ не позднее » ____ » __________ 2013 г. В случае наступления неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, снежные заносы, гололед и т.п.) начало работ переносится до момента окончания таких погодных условий.

2.1.5. Окончить работы по бурению скважины не позднее » ___ » _________ 2013 г.

2.1.6. После выполнения работ подписать акт приемки-сдачи работ и передать Заказчику информацию по эксплуатации скважины.

2.1.7. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком, за счет средств Заказчика. Подрядчик предоставляет Заказчику смету расхода материалов, используемых при выполнении работ.

2.1.8. До приемки работ бурения и устройства скважины Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор.

2.1.9. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Обеспечить подъезд к месту проведения работ по бурению скважины и устройству скважины.

2.2.2. Обеспечить наличие на участке электроэнергии.

2.2.3. Оплатить работы Подрядчика.

2.2.4. По окончании работ принять работу Подрядчика и подписать акт приемки-сдачи работ. Если Заказчик уклоняется от подписания акта, Подрядчик вправе подписать акт в одностороннем порядке. Работа в этом случае считается принятой Заказчиком.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.1. При обнаружении подземных вод расчет производится следующим образом: _____ рублей за один погонный метр скважины, независимо от того, до какой глубины произведена обсадка скважины трубой диаметром мм

3.2 Стоимость работ составляет __________________________________ _______________________________________________________________ рублей,

3.2. Оплата работы осуществляется в течение 3 календарных дней после подписания акта приемки работ.

3.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Заказчик уведомлен о необходимости согласования использования подземных вод песчаных горизонтов для питьевых целей с местными органами СЭС.

4.2. В случае отсутствия водосодержащих отложений на глубине вскрытия по согласованию с Заказчиком Подрядчик производит бурение на более глубокий горизонт, что оформляется отдельным договором или дополнительным соглашением. В противном случае пробуренная скважина считается разведочной и оплачивается из расчета 300 рублей за метр проходки.

4.3. При возникновении аварийной ситуации, грозящей при продолжении работ по бурению привести к материальному ущербу какой-либо из сторон, или грозящей здоровью или жизни рабочих Подрядчика, Подрядчик вправе свернуть все работы. Пробуренная скважина считается разведочной и оплачивается из расчета 300 рублей за метр проходки.

4.4. Подрядчик не компенсирует Заказчику затраты на благоустройство участка (восстановление ограды, дорожек, газонов, насаждений и т.п.).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

5.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

5.3. Гарантия на скважину составляет один год со дня окончания работ.

5.4. Подрядчик гарантирует устранение неисправностей в течение 10 дней после поступления письменной заявки на ремонт при внесении Заказчиком оплаты за проезд буровой техники на участок работ. В случае обоснованности выезда Подрядчик возвращает Заказчику внесенную им оплату. В случае возникновения неисправности по вине Заказчика ремонт скважины выполняется по дополнительному соглашению за счет Заказчика.

5.5. Подрядчик не гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту по отдельным показателям, таким как, например, содержание железа, фтора, солей общей жесткости и т.д.

5.6. Подрядчик не отвечает за изменения гидрогеологических условий на участке Заказчика вследствие истощения природных запасов воды за счет водоотбора на соседних участках.

5.7. Заказчик обязан согласовывать с Подрядчиком любые действия, связанные с монтажом водоподающего оборудования. В противном случае Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств по скважине. Подрядчик также освобождается от гарантийных обязательств в случае невозможности подъезда буровой техники к скважине.

5.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

5.10. Возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: : Заказчик: Подрядчик: в лице ________________ _______________________ _________________________ (подпись) (подпись)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ г. Тосно «___» __________ 2013 г (подписывается в случае ненахождения воды до глубины указанной в п.2) На основании п.4.2 настоящего договора, мастер буровых работ ______ , с одной стороны, и Заказчик ______________________, с другой стороны, пришли к соглашению продолжать бурение до глубины ______ м. ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК __________________ _______________ ___________________

Акт от « ___ » ___________ 2013 г на выполнение работ-услуг, устройство скважины. Основание:

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОДРЯДЧИКА, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны, составили настоящий акт в том, что ПОДРЯДЧИК выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы:

№ Наименование Цена Кол-во Ед. изм. Сумма

1. Устройство скважины технической воды _____руб п/метр

Итоговая сумма к оплате: ___________________________________________________________________

Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют. Представитель ПОДРЯДЧИКА ЗАКАЗЧИК . __________________ ________________ ___________________

Договор на выполнение работ по бурению скважины (вариант 2)

ДОГОВОР № _____

г. ________________ «__»____________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Буровая Компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и

гр. РФ _____________________________________________паспорт серия ___ номер ______выдан ____________, дата выдачи_____, код подразделения_____, проживающий по адресу: ___________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Исполнитель» обязуется пробурить контрольно геологоразведочную водозаборную скважину на участке: населённый пункт:

выписка из Закона РФ «О НЕДРАХ»: владельцы земельных участков по своему усмотрению имеют право на строительство подземных сооружений (скважин) на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения без согласования, а также использования воды без оплаты.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора.

2. Обязанности «Исполнителя»

2.1. Произвести контрольно геологоразведочную скважину и определить литологический состав грунта и определить наличие водоносного слоя или его отсутствие.

2.2. Произвести бурение скважины в количестве __ ориентировочной глубиной __ метров.

2.2. Произвести крепление ствола скважины обсадными трубами диаметром …..мм (стальные трубы или пластиковые трубы) и оборудовать водоприемную часть фильтровой колонной или открытым стволом, исходя из литологических особенностей строения целевого водоносного горизонта, в соответствии с Приложением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Произвести опытную откачку в течение двух часов по окончании бурения скважины.

2.4. Установить насос, предоставленный Заказчиком, дать рекомендации по прокачке скважины.

2.5. После окончательной оплаты выполненных работ выдать «Заказчику» Акт сдачи-приемки (далее Акт) скважины и предоставить информацию по эксплуатации скважины.

2.6. «Исполнитель» обязан приступить к выполнению работ не позднее «__»__________20__ г.

2.7. По окончании строительства скважины принять работу у «Исполнителя» по факту выполненных работ. В случае отсутствия «Заказчика» или его представителя на момент сдачи скважины, «Исполнитель» оставляет за собой право осуществить приемку выполненных работ в одностороннем порядке.

3. Обязанности «Заказчика»

3.1. Подготовить подъезд к месту производства буровых работ.

3.2. Принять выполненные работы и подписать Акт выполненных работ.

3.3. Произвести полную оплату выполненных работ по фактической глубине скважины, установленной Актом, согласно общим условиям договора.

4. Стоимость и порядок расчетов

4.1. Бурение контрольно геологоразведочной скважины __ метров.

4.2. Стоимость одного погонного метра скважины составляет ___ (______) рублей.

4.3.Приблизительная стоимость работ составляет ____ (_________) рублей.

4.4. Окончательная стоимость выполненных работ и оказанных услуг определяется Актом.

4.5. При заключении Договора Заказчик вносит предоплату в размере __________ (____________) рублей, через оплату в любом отделении Сбербанка по квитанции выданной при заключении настоящего договора либо по договоренности работы начинаются без предоплаты.

4.6. Окончательный расчет за выполненную работу производится в момент сдачи скважины в эксплуатацию и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Моментом сдачи скважины, считается дата подписания Акта.

5. Дополнительные условия

5.1. «Заказчик» уведомлен о необходимости согласования использования подземных вод песчаных горизонтов для питьевых целей с местными органами санэпиднадзора.

5.2 В случае отсутствия водосодержащих отложений на глубине вскрытия, по согласованию с «Заказчиком» «Исполнитель» производит бурение на более глубокий горизонт с зачислением аванса в счет новой скважины, что оформляется отдельным договором или дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. В противном случае пробуренная скважина считается разведочной с оплатой __________ рублей за метр проходки.

5.3. Уклонение Заказчика от приемки результата работ означает его просрочку по обязательству принять и оплатить работу.

5.4. «Исполнитель» не обязан компенсировать «Заказчику» затраты по благоустройству участка, а именно: восстановление ограды, газонов, дорожек, насаждений и т.д.

6. Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.1. Ответственность «Исполнителя»:

6.1.1. Гарантия на скважину составляет __ месяцев при условии полной оплаты выполненных работ согласно Акта.

6.1.2. «Исполнитель» гарантирует устранение неисправностей в течение 7 дней после поступления письменной заявки на ремонт. В случае обоснованности выезда «Исполнитель» производит гарантийный ремонт скважины. В случае возникновения неисправности по вине «Заказчика», ремонт скважины выполняется по дополнительному соглашению за счет «Заказчика».

6.1.3. «Исполнитель» не гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту по отдельным показателям, таким как, например, содержание железа, фтора, солей общей жесткости и т.д.

6.1.4. «Исполнитель» не отвечает за изменения гидрогеологических условий на участке «Заказчика» вследствие истощения природных запасов воды за счет водоотбора на соседних участках. «Исполнитель» не несет ответственность за скважины, находящиеся вблизи места бурения и на соседних участках.

6.2. Ответственность «Заказчика»:

6.2.1. «Заказчик» обязан согласовывать с «Исполнителем» любые действия, связанные с монтажом водоподающего оборудования. В противном случае «Исполнитель» освобождается от гарантийных обязательств по скважине. «Исполнитель» также освобождается от гарантийных обязательств в случае невозможности подъезда буровой техники к скважине.

6.2.2. В случае задержки платежа в срок, указанный в разделе 4 настоящего договора Заказчик обязуется уплатить Исполнителю штрафные санкции в размере ________ (_____________) рублей 00 копеек за каждый день просрочки. При неоплате Заказчиком работ Исполнитель демонтирует скважину и забирает трубы. Аванс Заказчику в данном случае не возвращается.

7. Досрочное прекращение действия договора

7.1. «Заказчик» и «Исполнитель» могут в любое время, при наличии уважительных причин, досрочно расторгнуть (изменить) договор, предварительно уведомив другую сторону за 7 (семь) дней посредством соответствующего письменного извещения.

7.2. Под уважительными причинами стороны понимают невнесение авансового платежа Заказчиком или существенное изменение обстоятельств, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не имел бы места быть.

7.3. Оплата работ «Исполнителя», в случае досрочного прекращения договора по инициативе любой стороны, будет производиться в зависимости от объема выполненных работ в соответствии с Актом выполненных работ.

7.4. Все споры и разногласия решаются путем переговоров, в случае неурегулирования разногласий, спор подлежит передаче в арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.

7.5. Вся информация или другие коммерческие данные, полученные в процессе исполнения настоящего Договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, как в период действия договора, так и на протяжении 2 (двух) лет после его прекращения.

8. Сроки действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента начала проведения работ в соответствии с п. 2.6. и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

8.3. Условия настоящего договора могут быть изменены только по взаимному согласию сторон с обязательным составлением дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего договора.

Оказание услуг по бурению скважин на воду

У Вас есть дом или дача!? Вам необходимо бурение скважина на воду!? Значит Вы попали по назначению. На сайте Burenie.by есть вся необходимая информация:

И так. Для реализации своих планов по водоснабжению есть несколько вариантов:

  • колодец (выкопан вручную),
  • глубинная скважина (артезианская),
  • скважина на песок под погружной насос,
  • абиссинский колодец (забивная скважина).

Специфика:

Бурении индивидуальных скважин на воду. Выезд в любой регион Беларуси по согласованию с заказчиком. Сроки выполнения работ по бурению зависят от геологических условий региона и могут составлять от 1 до 5 дней.

В зависимости от вида скважины предоставляется гарантию на скважину от 1 до 5 лет.

Этапы выполнения работ*:

  • заключение договора и установление даты начала бурения,
  • сбор данных по району работ,
  • выбор оптимального места и подготовка площадки,
  • бурение скважины до водного горизонта,
  • обсадка скважины и откачка воды до получения постоянного притока,
  • установка погружного насоса и монтаж дополнительного оборудования (по согласованию)

*-этапы и сроки работ могут отличаться в зависимости от технологии бурения.

Бурение скважин на воду является специфической отраслью производственной деятельности, требующей участия квалифицированного персонала. Мы предлагаем услуги только опытных буровых бригад . При бурении скважин на воду результат зависит как от соответствия технической базы (наличие соответствующей буровой техники), так и знания геологических условий: характеристики перекрывающих горных пород, глубина залегания водоносного горизонта и другие параметры.

Договор на оказание услуг по бурению скважин

Договор на бурение скважины — это один из самых важных документов, который следует обязательно внимательно изучить. Буровая компания, которая не заключает с заказчиком официальный договор на производство работ является не официальной и в таком случае, ответственность за дефекты, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации водозаборного сооружения, она нести не будет. Договор на бурение скважины на воду — это письменное соглашение, которое определяет обязанности и права обеих сторон (между заказчиком и буровой компании), а так же фиксирует размер стоимости производства работы и сроки оплаты, время осуществления и продолжительность работ, другие важные моменты, которые мы рассмотрим в данной статье по порядку.

Что собой представляет договор на бурение скважины на воду в Нижегородской области

Фактически, это стандартная форма договора на оказание услуг по бурению и обустройству скважины от буровой компании. Так же в данную форму вносятся некоторые коррективы в зависимости от договоренности сторон в которой учтены все нюансы производства работ. В договоре на обустройство автономного источника водоснабжения (скважины) в обязательном порядке указывается информация об исполнителе работ (буровой компании) и заказчике (владельцы участка), так же оговорены аспекты прав и обязанностей сторон.

В обязанности исполнителя (буровой компании), входят следующие пункты:

  • Расчет глубины планируемой скважины, в зависимости от требований клиента и гидрологических особенностей района участка;
  • Оговорено в письменной форме, бурение скважин в количестве;
  • Обсадка скважины на воду;
  • Наладка оборудования, прокачка скважины и ввод ее в эксплуатацию.

По окончанию проделанных работ буровая компания должна предоставить на подпись заказчику акт приема-передачи оборудованной скважины на воду.

В договоре так же озвучены и обязанности заказчика:

  • Подготовка участка для бурения скважины;
  • Обеспечение электропитания оборудования, если требуется;
  • Свободный подъезд буровой техники к планируемому месту бурения.

Заказчик должен принять работы буровой компании по акту приема-передачи скважины, оплатить услуги компании.

Финансовые вопросы, которые оговорены в договоре

Стоимость бурения скважины на воду определяется на основании следующих факторов: глубина залегания водоносного горизонта, характеристики грунтов (за счет них определяется сложность бурения и выбор бурового оборудования), так же в стоимость обустройства скважины включены используемые материалы (обсадные трубы, оголовок, скважинный насос, другие материалы и оборудование).

Отметим, что отдельным пунктом в договоре может быть вынесена стоимость дополнительных услуг, таких как: проведение лабораторного анализа воды, установка и монтаж кессона, монтаж скважинного оголовка, проводка водопровода в дом, декорирование оголовка скважины и другие работы о которых договариваются заранее заказчик и исполнитель. Заказчик должен гарантировать оплату оказанных услуг буровой компании и используемых материалов, которые применялись при обустройстве скважины. В договоре прописана сумма предоплаты, а так же порядок внесения аванса.

Регулирование ответственности сторон

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ответственность за выполнение обязательств несут обе стороны (исполнитель и заказчик). Невыполнение условий заключенного договора одной или обеими сторонами влечет расторжение договора с выплатой неустойки (если она включена в договоре). Сроки производства работ указанные в соглашении, являются как правило ориентировочными, так как естественным образом от объективных причин. На сроки выполнения буровых и монтажных работ могут повлиять погодные условия, а так же характеристики участка.

Отсутствие договора на бурение и обустройство скважины, чем рискует заказчик и исполнитель

Если договор на бурение скважины и обустройство источника водоснабжения не был заключен в письменном виде, то в случае каких либо разногласий нельзя будет доказать сотрудничество между заказчиком и буровой компанией. По факту, пострадавшей стороной может оказаться не только заказчик, но и исполнитель работ.

Заказчик не сможет потребовать от буровой бригады надлежащего качественного выполнения работ, и выплаты за неисполнение договора, даже если оплата была осуществлена в полном размере за оказание услуг. Компания в роли пострадавшего не сможет получить без письменного договора деньги за проведенные работы, а доказать правомерность своих действий практически невозможно даже при судебном разбирательстве.

Еще по теме:

  • Как проходит имущественный суд Раздел имущества при разводе Украина Самым конфликтным и тяжелым делом является раздел имущества при разводе, который чаще всего происходит как следствие расторжения брака (развода). Но раздел имущества не всегда связан с разводом. Раздел […]
  • Лицензирование образовательной деятельности ип Лицензирование образовательной деятельности ип Открытая общественная правовая информационная система Задать вопрос юристу Главная › Вопрос-Ответ › Образование › Нужна ли лицензия на образовательную деятельность для ИП с […]
  • Рассчитать количество дней отпуска при увольнении онлайн калькулятор Калькулятор отпускных Калькулятор отпускных - поможет рассчитать сумму отпускных. Калькулятор отпускных производит расчет по правилам ст. 139 ТК РФ и Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. […]
  • Ликвидация оао славянки в 2018 году Как проводится ликвидация ОАО в 2018 году Одной из самых распространенных форм организации юридического лица является ОАО. При этом его регистрация и функционирование имеет свои особенности. Аналогичным образом обстоит дело с […]
  • Часть первая статья 192 тк рф Статья 192 ТК РФ За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные […]
  • Договор купли продажи товара с ндс Типовой образец договора купли-продажи без НДС Составление договора – важная процедура, которая включает в себя много серьезных пунктов. Важно соблюсти все детали этого вопроса, чтобы стороны сделки смогли избежать дальнейших проблем. […]
  • Сколько сейчас алименты у безработного В Украине увеличился размер алиментов и прожиточного минимума Закон о госбюджете на 2018 годпредусматривает повышение прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. С 1 июля он составляет 1777 грн, что на 77 грн больше, чем […]
  • Оплата труда в госслужбе Украинским чиновникам изменили структуру зарплаты Министр соцполитики объяснил, как новшества скажутся на суммах, которые получают госслужащие Кабинет министров Украины изменил структуру начисления зарплаты госслужащим. Теперь доля оклада […]